• 分类：中筑案例
• 作者：
• 来源：
• 发布时间：2020-12-03
• 访问量：0

【概要描述】[案情简介]
　　2005年8月26日，甲乙双方签订了《工程承包协议》及《补充协议》，约定由乙方承建甲方闵北工业区新建厂房外墙装饰工程项目。承包方式为双包,计划工期为三十天,如遇工程量变化、设计变更、停水停电、不可抗力造成的被迫停工，雨天等情况，工期相应顺延现场安装所需的脚手架、水、电等费用，乙方承担总价的4%作为以上项目的配合费。工程造价暂定为451，564.2元，工程款支付方式为，协议签订，甲方在确认乙方施工方案后，甲方支付总工程款的10%作为工程备料款；铝材进场时，甲方支付总工程款的20%，玻璃进场时，甲方支付总工程款的25%，工程施工结束验收合格后，甲方支付总工程价款的15%，工程施工结束单项验收合格后一年内支付工程款的30%的尾款 。甲方在合同签订后应将图纸等技术资料交于乙方，乙方在进场前应将施工方案交于甲方，待甲方认可后方可进场施工。工程竣工后，乙方应将全部工程资料移交甲方以备验收，甲方自接到验收通知后七日内组织竣工验收，并办理验收手续，如甲方在规定时间内未能组织竣工验收，即视为本工程竣工验收合格，本协议签订生效后，如一方违约，致使本协议无法履行，违约方将按协议造价3%支付给对方违约金。2005年10月23日双方又签订一份《补充协议》内容如下：一、铝塑板幕墙工程的施工面积扩大至2000平方米（按实际工程量计算），扩大面积按照施工进度表执行，乙方每单项工期迟延一天需缴纳违约金5000元。该协议所附的施工进度表显示工期自2006年10月17日起自同年11月23日止，工期顺延情形同《工程承包协议》规定。协议签订后，乙方进行施工， 2006年4月20日，乙方开具《工程竣工验收单》一份，工程总造价为1，251，068.56元。乙方未向甲方移交工程资料，双方亦未办理工程验收及移交手续。甲方只支付了工程款598，000元，尚欠653，068.56元。
乙方讨要工程款竟达30余次，对方以逾期竣工为由拒绝支付，态度蛮横，后竟对前去解决问题的乙方经理大打出手。乙方无奈委托本所代理该工程款纠纷事宜。最后向法院起诉，要求甲方归还所欠工程款，并承担逾期付款的违约责任。
针对该起诉，甲方提起反诉，称：因乙方未能向甲方移交工程资料致使工程至今无法验收，乙方为了节省材料，未按图纸约定对外墙所用的铝塑板进行等比例分割，影响了工程的美观，为此其要求判令乙方向甲方支付逾期竣工违约金75万元（乙方每单项工期迟延一天需缴纳违约金5000元），对不符合图
纸的部分进行整改。
针对其反诉请求，本所律师竭尽全力进行抗辩，去气象局调取其施工期间的气象信息，以证明大量雨天的存在，因此工期顺延，同时搜集设计变更单，合同外增加项目的施工签证等材料证明工期应相应顺延。同时，根据合同约定，至玻璃进场前即工程完工前，甲方应付清55%的工程款，即120万元的55%即66万元，但至开庭审理之时，甲方只支付了工程款598，000万元，因此甲方存在严重违约，足以导致工期顺延。另外，本所律师，认为补充协议中规定的违约金过高，请求法院予以调减。最后法院采纳了本所律师的意见，对乙方的逾期竣工违约金进行了酌情考虑。
[审理结果]
判决甲方于十日内支付乙方工程款602，000元及相应的逾期付款违约金，乙方于十日内支付甲方逾期竣工违约金5万元。
[律师提示]
1.当事人要果断地拿起法律武器保护自己的合法权益；
2.在施工过程中，一定要按合同约定履行自己的义务；以免被对方抓住违约的把柄；
3.在合同规定的违约金过高时一定要申请法院调整，否则，法院一般不会主动予以调整，一旦法院进行了调整，会避免很大损失；
4. 当施工工期确实比合同约定工期长时，一定要通过各种可能的途径，收集证据，证明工期应当顺延，以减轻工期延误的责任。